隔墙板分包合同1(9)

9.2合同双方不愿通过协商或调解不成时，应向工程所在地的人民法院起诉。

第十条 合同终止

10.1如果分包方出现下列一个或多个的情况，总包方经书面通知后，有权终止本合同，

总包方终止本合同的，分包方除应赔偿总包方的全部损失，还应向总包方支付合同总价款20%的违约金。

10.1.1分包方未能按合同内容及时进驻施工现场和组织施工。

10.1.2分包方未能按总包方确认的施工进度计划表进行施工，导致阶段施工进度延期或

整个工期延误，在收到总包方通知后3天内，仍使上述情况持续或重复出现。 10.1.3因分包方原因造成工期延误或停工，在收到总包方通知后3天内，仍使上述情况

持续或重复出现。

10.1.4分包方拒绝执行总包方按本合同规定方式发出的指示或工程变更。

10.1.5中间工程质量检验不合格或施工过程中不按总包方审定的施工工艺、施工方案、

技术措施执行并拒绝返工、返修。

10.1.6分包方提供的产品存在质量问题或与合同约定不一致。

10.1.7分包方私自将工程转包或分包，或有冒用他人资质等情况。

10.1.8分包方违反本合同的任何约定

10.2 如果总包方按前述终止了本协议的执行，分包方须于3日内无条件撤场，撤场时要

保证现场在施建筑物和总包方及发包方提供的各项施工设施完好无损，并向总包方移交经整理后的施工资料和文件。分包方未按规定日期撤场，每逾期一日，分包方应向总包方支付合同总价款2 ‰的违约金，总包方有权安排新的分包方进场，由此而发生的费用和责任由分包方自行承担。

10.3 因分包方责任终止本合同导致的增加费用，直至本工程竣工后，费用确定前，总

包方不必支付任何款项给分包方。

10.4 由于不可抗力或双方以外原因导致工程停工或缓建，使合同不能履行，分包方妥善

做好已完工程的保护和移交工作，总包方应按合同规定支付已完合格工程价款。

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库隔墙板分包合同1(9)在线全文阅读。