景观改造工程 - 图文(8)

雷锋大道特色景观街建设工程 招标文件

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

监理人的职责： 监理人的权力： 3.3 监理人员

3.3.1 监理人员的姓名及授权范围： 3.3.4 总监理工程师授权或委托其他监理人员，按3.5款的商定或确定的权力的事项有： 3.7 施工现场管理方式

现场管理方式的约定： 4 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人除完成合同通用条款规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的其他义务：

4.2 分包

4.2.2 下列工程或工作，可由承包人分包给第三人

但必须在分包合同签订后 天内，将分包合同副本报送发包人监理人备案。

4.5 承包人人员的管理

4.5.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员： （4）施工项目部关键岗位人员名单： 岗位 姓名 证书号 身份证号 项目负责人 技术负责人 施工员 安全员 质量员 材料员 资料员 4.10 不利物质条件

4.10.1 不利物质条件包括 5 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 承包人应报送监理人审批的主要材料和工程设备的品种、规格、数量、供货人、供货时间，并提交质量证明文件。详见合同附件二

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料和工程设备的名称，规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期见合同附件三。

5.2.3 发包人提供的材料和工程设备交接、运输和保管的约定： 6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和施工设备使用费的约定： 发包人提供的临时设施：

36

雷锋大道特色景观街建设工程 招标文件

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

办理出入施工场地专用和临时道路的通行权，修建权和承担有关费用的约定：

7.2 场内施工道路

7.2.1 场内施工道路修建、维修、养护和管理的约定： 7.2.2 发包人和监理人使用承包人修建的临时道路和交通设施的约定： 7.4 超大件和超重件的运输

超大件和超重件场外运输的申请和所需道路和桥梁临时加固改造费用和其他费的约定： 8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间约定 承包人向监理人报送施工控制网的时间约定： 9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应履行的安全职责： 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应履行的安全职责： 承包人编制的施工安全措施计划报送监理人的时间： 9.2.5 未包括在安全生产、文明施工费用内的特殊作业环境和有关费用的约定

特殊作业环境是指： 9.3 治安保卫

9.3.1 现场建立治安管理机构或联防组织的协作约定： 9.3.3 编制施工场地治安管理计划，制定对突发治安事件的紧急预案的协作工作的约定： 9.4 环境保护

9.4.2 环保工作内容的约定： 10 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人编制详细施工进度计划和施工方案的内容、编制时间，报送监理人的时间约定： 监理人批复或提出修改意见的时间约定： 10.2 合同进度计划的修订

修订后的合同进度计划报送监理人的时间约定： 监理人批复修改后的合同进度计划的时间约定： 11 开工和竣工

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣气候条件是指： 11.5 承包人的工期延误

由于承包人违约造成工期延误时，承包人应支付逾期竣工违约金的计算方法：

11.6 工期提前

承包人提前竣工，发包人向承包人支付奖金的计算方法： 12 暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

承包人应承担除合同通用条款第12.1款（1）至（4）以外的其他责任的约定：

37

雷锋大道特色景观街建设工程 招标文件

13 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收标准的约定： 13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人向监理人报送工程质量保证措施文件的时间约定： 13.4 监理人的质量检查

监理人对工程部位及其施工工艺，材料和工程设备进行检查和检验地点的约定： 14 工程质量检测

14.2 工程质量检测费用

工程质量检测费用的约定： 14.3 材料、构配件、工程设备和工程的试验和检验

14.3.1 由承包人对材料，构配件、工程设备和工程试验和检验的种类、项目有：

应由监理人与承包人共同进行试验和检验的种类、项目有 15 变更

15.1 变更的范围和内容

变更的范围和内容的约定： 15.3变更程序 15.3.2变更估价

承包人向监理人提供变更报价书的时间，监理人商定或确定变更计价的时间约定： 15.4变更的计价原则

变更计价原则的约定： 15.5 承包人的合理化建议

15.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格，缩短了工期或者提高了经济效益的，发包人给予承包人奖励的计算方法：

15.8暂估价

15.8.1暂估价的材料，工程设备和专业工程实行招标时，发包人和承包人权利义务的约定：

发包人的权利和义务： 承包人的权利和义务： 15.8.3暂估价的专业工程不实行招标的估价原则的约定： 16 价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

价格调整方式，调整原则、计算方法的约定： 17 计价、计量与支付 17.1计价

17.1.3本工程采用计价方式的约定： 17.1.4合同价款的调整

合同价款中包括的风险范围： 合同价款调整的条件： 合同价款调整的依据： 合同价款调整的方法： 17.2计量

17.2.3本工程计量周期： 17.2.5总价子目的分解和计量的约定： 17.3预付款 17.3.1 预付款

38

雷锋大道特色景观街建设工程 招标文件

（1）预付款的额度： （2）预付款的预付办法：

17.3.2 预付款保函

预付款保函的约定： 17.3.3 预付款的扣回与还清

预付款扣回办法的约定： 17.4 工程进度付款： 17.4.2 进度付款申请单

工程进度付款申请单的内容和报送份数的约定： 17.4.3 进度付款证书和支付时间

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方法： 政府投资项目进度付款的约定： 17.5 质量保证金

17.5.1 质量保修保证方式的约定： 17.5.2 实行质量保证金

17.5.2.1 质量保证金的扣留办法： 17.6竣工结算

17.6.1 竣工结算编制、审查、审定时限的约定： 17.6.2 竣工付款申请单的内容为： 向监理人提交竣工付款申请单的份数 向监理人提交竣工付款申请单的时间： 17.7最终结清

17.7.1 最终结清申请单

向监理人提交最终结清申请单的时间和份数： 18 竣工验收

18.2 竣工验收申请报告

竣工验收申请报告的内容和份数的约定： 18.3 验收

18.3.5 实际竣工验收日期的填写约定： 18.5 施工期运行

18.5.1 需要在施工期运行的工程或工程设备的项目名称，要求验收时间，交付运行条件的约定： 18.6 试运行

18.6.1 试运行的工程或工程设备名称，试运行的方案，试运行时间和试运行费用的约定： 18.7竣工清场

竣工清场的约定： 18.8施工队伍

施工人员、设备撤离施工场地的约定： 19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期的约定： 19.7 保修责任

本工程的保修范围： 保修期限和责任： 20 保险和担保

20.1保险

39

雷锋大道特色景观街建设工程 招标文件

本工程的投保内容，保险金额，保险费率，保险期限的约定：

（1）由承包人以发包人和承包人名义投保的 （2）由发包人投保的 （3）由承包人投保的 （4）以其他形式投保的 20.1.6 对各项保险的一般要求 20.1.6.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的时间约定： 20.2施工承包合同担保

20.2.1 施工承包合同担保的形式，担保人、担保的主要条款和内容、担保期限、担保金额的约定： 20.2.2 承包人的履约担保 20.2.2.2 履约担保的违约责任

承包人违约，担保人履行保证责任的方式： 20.2.3 发包人提供支付担保 20.2.3.2 支付担保的违约责任

发包人违约，担保人履行保证责任的方式： 20.2.4 承包人缺陷责任期保修履约担保

20.2.4.2 承包人保修违约，担保人履行保证责任的方式： 21不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指： 21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损失的责任承担原则的约定：

24 .争议的解决

24.1争议的解决方式

争议经协商，委托检测、鉴定、审核、申请调解未能达成一致意见或不委托检测、鉴定、审核，也不申请调解的，采取下列方式中一种

（1）向 仲裁庭申请仲裁； （2）向有管辖权的人民法院提起诉讼； 25 补充条款

40

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库景观改造工程 - 图文(8)在线全文阅读。